24 Saat Gazetesi Ankara

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0300

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Gaz Dağıtım Altyapısının Revizyonu hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1166847

1- İdarenin
1.1. Adı	:	TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI
1.2. Adresi	:	Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03125656132
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	23.07.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Adnan Saygun Caddesi, No:55C, Sağlık, Çankaya, Ankara

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	Gaz Dağıtım Altyapısının Revizyonu
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Adet Gaz Dağıtım Altyapısının Revizyonu Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Refik Saydam Yerleşkesi Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye / ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihinden itibaren 45(KırkBeş) gündür
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Merkezi gaz dağıtım sistemi kurulum işleri, Laboratuvar gaz dağıtım sistemi kurulum işleri, Medikal gaz sistemi kurulum; bakım, revizyon ve modernizasyon işleri, Endüstriyel gaz dağıtım sistemi kurulum işleri, Gaz santrali; otomatik gaz değiştirici (manifold), regülasyon sistemi, gaz alarm sistemi ve gaz dağıtım hatlarının kurulumunu içeren entegre sistem işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ANKARA BATI 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0300

T.C.
ANKARA BATI 6. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/6 Esas

DAVALI : YAŞAR İÇLİ
DavacıLALE İÇLİ ileDavalıYAŞAR İÇLİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Davalının açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle tahkikat duruşma gün ve saatinin davalıyailanen tebliğine karar verilmiştir.
05/11/2026 günü saat 09.50'de mahkememiz duruşma salonunda tahkikat duruşması yapılacak olup "HMK 147 maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmanız, bulunmadığınız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlindeayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu" tahkikat duruşması davetiyesi yerine geçerli olmak üzere TK m.31 gereğince, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0300

BAHÇELİEVLER AŞKABAT (ESKİ 7 CADDE) CADDESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

Bahçelievler Aşkabat (Eski 7 Cadde) Caddesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1112060

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	HİPODROM CAD. EMNİYET MAH. NO:5 YENİMAHALLE/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03125072357
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	23.07.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 B Blok 10. Kat Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Yenimahalle/ANKARA

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Bahçelievler Aşkabat (Eski 7 Cadde) Caddesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Adet Kahveci Dükkanı ve 3 Adet Taksi Durağı' na ait elektrik, inşaat ve mekanik işleri anahtar teslim götürü bedel olarak, 78 Kalemden oluşan altyapı imalatları birim fiyatlı olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 135 (YüzOtuzBeş) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A V Grubu Karayolları İşleri (Altyapı-Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için anahtar teslimi götürü bedel üzerinden, iş kalemleri için ise teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0300

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesi, 2725 Ada 6 Parselde Bulunan Taşınmazın Tadilat Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1190846

1- İdarenin
1.1. Adı	:	AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03127057318-03127055143
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	16.07.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Ankara İli, Altındağ İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesi, 2725 Ada 6 Parselde Bulunan Taşınmazın Tadilat Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 Adet Tadilat Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Ankara İli, Altındağ İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesi, 2725 Ada ve 6 Parsel
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde benzer iş grupları listesi BIII grubu bina işleri bu işte benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine hale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İHALE İLANI

Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0300

AKÜ SATIN ALINACAKTIR

Akü mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1040036

1- İdarenin
1.1. Adı	:	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:12 06420 Çankaya / ANKARA ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03124977152
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	13.07.2026 - 16:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Dikmen Caddesi No:12 A blok kat:3 Çankaya/ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Akü
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1083 adet Muhtelif cins ve miktarda akü Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Teknik şartname ekinde belirtilmiştir.
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde teknik şartnamede belirtildiği şekilde ve lokasyonlara akülerin teslimi ve montajı eksiksiz yapılacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

İmalat Yeterlik Belgesi
İmalatçı Belgesi
Kapasite raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
Yetkili Satıcı Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN SATILIK TAŞINMAZ İLANI

Sun, 28 Jun 2026 00:00:00 +0300

Örnek No:55*

T.C.
ANKARA BATIİCRA DAİRESİ
2025/10853 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10853 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ETİLER Mahalle/Köy, 45027 Ada, 20 Parsel, ZEMİN KAT 4 NOLU Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Halihazırda; 3+1 mimari formdadır. Faydalı (net) alanı 98 m2 olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Etiler Mah 1453.Sokak İvaz Apt.No:14/4 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 1.300,00 m2
Arsa Payı : 56/1300
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam, 4 kattır.
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İpotek ve haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 12:10 -------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 12:10
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:10 -------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 12:10

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN SATILIK TAŞINIR İLANI

Sun, 28 Jun 2026 00:00:00 +0300

Örnek No:54*

T.C.
ANKARA BATIİCRA DAİRESİ
2025/7101 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7101 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti	Adedi	Cinsi	Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.400.000,00	1	Taşınır	1 Adet NÜVE KESİM MAKİNESİ Kontrol paneli üzerindeki belgeler, makinenin Federal Transformers firmasına özel üretildiğini ve transformatör nüvesi kesimine yönelik kullanıldığını doğrulamaktadır. Panoda "M4 Grade, 80 Width", "No Load Loss" gibi elektriksel saclara özgü ibareler yer almakta, ayrıca 24 Volt düşük gerilimle çalıştığı görülmektedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:35 ------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:35
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:35 -------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:35

(İİK m.114/4)

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN SATILIK TAŞINMAZ İLANI

Sun, 28 Jun 2026 00:00:00 +0300

Örnek No:55*

T.C.
ANKARA BATIİCRA DAİRESİ
2026/2227 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2227 TLMT.sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 1096 Ada, 8 Parsel, 3. Kat 7 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.Taşınmazın bodrum katta 4,5m² eklenti(kömürlük) alanı bulunmaktadır.Taşınmaz mahalline göre; 6 oda, salon, mutfak, 2 banyo, wc, antre, 3 balkon hacimlerinden oluşmakta oluptoplam 135m² net, 201m² brüt (34m² si üzeri kapalı teras)alandan oluşmaktadır.
Adresi : Atatürk (tapuda Sincan) Mahallesi Akasya Sokak Barış Apartmanı No: 2 Daire No:7 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 465,00 m2
Arsa Payı : 77/465
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planında Konut alanı olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, Ayrık nizam, 4 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.
Kıymeti : 4.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:04 -------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:04
2.Artırma	Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:04 -------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

HAYMANA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Fri, 26 Jun 2026 00:00:00 +0300

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

2026 yılı için 108 gün 55 kimsesiz, bakıma muhtaç, yaşlı, engelli, hasta olan vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1089156

1- İdarenin
1.1. Adı	:	HAYMANA KAYMAKAMLIĞI HAYMANA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
1.2. Adresi	:	Yenimahalle Ankara Caddesi 06 HAYMANA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03216580670
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	03.07.2026 - 11:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	HAYMANA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı	:	2026 yılı için 108 gün 55 kimsesiz, bakıma muhtaç, yaşlı, engelli, hasta olan vatandaşlarımıza sıcak yemek
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	2026 yılı için 108 gün 55 kimsesiz, bakıma muhtaç, yaşlı, engelli, hasta olan vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	İlçe merkez mahallerinde ikamet eden, Haymana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının belirleyeceği kişilerin adreslerine
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşe başlama tarihi 01.08.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2026
3.5. İşe başlama tarihi	:	01.08.2026

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
İşletme Kayıt Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 10 (On) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,77
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İHALE İLANI

Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0300

KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BEYAZIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 247 KODLU ORMAN YOLU 2+000 KM VE GÜVEM İŞLETME ŞEFLİĞİ 418 KOD NOLU ORMAN YOLU 3+000 KM ÜST YAPI YAPIM İŞİ

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü Beyazıt İşletme Şefliği 247 Kodlu Orman Yolu 2+000 Km ve Güvem İşletme Şefliği 418 Kod Nolu Orman Yolu 3+000 Km Üst Yapı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1131628

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Mühye (Yeşilkent) Mahallesi 555. Cadde - No:1/B 06705 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03122964500
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	08.07.2026 - 12:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü Beyazıt İşletme Şefliği 247 Kodlu Orman Yolu 2+000 Km ve Güvem İşletme Şefliği 418 Kod Nolu Orman Yolu 3+000 Km Üst Yapı Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü Beyazıt İşletme Şefliği 247 Kodlu Orman Yolu 2+000 Km ve Güvem İşletme Şefliği 418 Kod Nolu Orman Yolu 3+000 Km boyunca 3 m genişlik ve 30 cm kalınlıkta malzeme taşınması, malzemenin serilmesi, sıkıştırılması ve uygulanması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü Beyazıt İşletme Şefliği 247 Kod ve Güvem İşletme Şefliği 418 Kod Nolu Orman Yolları
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ekinde bulunan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (A) V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) ve (A) IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ ile (B) III. GRUP: BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Orman Mühendisliği

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İHALE İLANI

Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0300

DEPOLU MAMALIK SATIN ALINACAKTIR

Depolu Mamalık Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/987185

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Gazi Mahallesi Cumhurbaşkanlığı Bulvarı NO: 8/5 YENİMAHALLE/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03125074741
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	16.07.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Gazi Mahallesi Cumhurbaşkanlğı Bulvarı 8/5 Yenimahalle/ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Depolu Mamalık Alımı İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	500 adet Depolu Mamalık Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Yakupabdal Mahallesi Yakupabdal Kümeevleri Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Malzemeler 2 eşit parti halinde teslim edilecektir. 1. Parti: İşe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) takvim günü içinde her kalemin 50% (yüzde elli) oranında teslimat yapılacaktır. 2. Parti: İşe başlama tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) takvim günü içinde her kalemin 50% (yüzde elli) oranında teslimat yapılacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Yüklenici; sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlayacaktır

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İHALE İLANI

Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0300

2026 YILI KÜLTÜR MERKEZİ ,MUHTARLIKLAR SOSYAL TESİSLER VE PARK BAHÇELERDE KULLANILMAK ÜZERE KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLERİ VE METAL ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ

2026 Yılı Kültür Merkezi ,Muhtarlıklar Sosyal Tesisler ve Park bahçelerde kullanılmak Üzere Kereste ve Kereste Ürünleri ve Metal Ürünleri Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1125590

1- İdarenin
1.1. Adı	:	GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ SAHİ GÖLBAŞI/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03124855240
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	20.07.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Gölbaşı Belediye Başkanlığı 1. Kat Toplantı Salonu Gazi Osman Paşa Mah. Sahil Cad. No:3 06830 Gölbaşı / ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	2026 Yılı Kültür Merkezi ,Muhtarlıklar Sosyal Tesisler ve Park bahçelerde kullanılmak Üzere Kereste ve Kereste Ürünleri ve Metal Ürünleri Alım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	52 Kalem Kereste ve Kereste Ürünleri ve Metal Ürünleri Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Ankara İli Gölbaşı İlçesi Fen İşleri Müdürlüğünün Belirlediği Yer ve Yerler
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 30 (Otuz) Takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin İmzalanmasına müteakiben işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İHALE İLANI

Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0300

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Giyim Eşyası mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1032454

1- İdarenin
1.1. Adı	:	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	VARLIK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ NO: 47 YENİMAHALLE/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03124545454
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	20.07.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	DSİ Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı 1. Kat Toplantı Odası Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No:47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Giyim Eşyası
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Giyim Eşyası (39 Kısım) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	DSİ Ankara İkmal ve Merkez Ambarları Mühendisliği (Etlik/ANKARA)
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Giyim Eşyası, sözleşmenin imzalamasından müteakip işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü içinde teslim edilecektir. Malzemeler, her kısmın tamamı 1 (bir) partide teslim edilmek üzere, tamamı en çok 2 (iki) partide teslim edilecektir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 4. Maddesinde belirtilmiştir. 10.3.2. Yüklenici, teslim süresi içerisinde malzemeleri teslim edecektir. Ancak Yüklenici kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle malzemeleri süresi içerisinde teslim edemeyeceğini anlaması durumunda İdareye süresi bitmeden başvuruda bulunacaktır. Yüklenici başvuruda bulunurken teslimatta yaşanan gecikmenin sebeplerine yer vererek ve bu durumu belgelendirilecektir. İdare cezalı ek süre vermekte serbest olup, İdare süre uzatımı verilmesi halinde gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedeli üzerinden 34.2. maddesinde yer alan gecikme cezası uygulanacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	İdarece işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ edildiği tarihtir.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

KKD Bilgi Formu

% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve

e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

Sun, 21 Jun 2026 00:00:00 +0300

İLAN

T.C.
ANKARA12. AİLE MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2026/12

Davacı Damla Arıcan ile davalı Oktay Arıcan arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Yüksel ve Sultan'dan olma, 04/01/1969 Ankara doğumlu, T.C.uyruklu olup, bilinen "Emrah mah. General Dr.Tevfik Sağlam cad. Köşk apt. No:70/1 Keçiören/Ankara ve Berliner strabe 175 Salzgitter/Lebenstedt 38226 9893 Almanya" adreslerinde kendisine ulaşılamayan davalı Oktay Arıcan'ın tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle dava dilekçesinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, Dava dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren HMK. 122., 127., 128. maddeleri gereğince İKİ HAFTA İÇİNDE davaya cevap verebileceğiniz, var ise bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Sun, 21 Jun 2026 00:00:00 +0300

İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Ahi Evran Mh. 185. Cad. No:2 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası : 4444762 – 3122711272/1404

d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sincan.bel.tr

e) İlgili personel : Cemaliye BULUT

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:

2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde Bulunan Aile Sağlığı Merkezi ’nin 3 Yıllığına Kiraya Verilmesi ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 1.07.2026 tarihinde saat 15:00 ‘de Kapalı Teklif Usulü ile yapılması.

2.2. Taşınmazın Evsafı, Muhammen bedeli:

Adres

Muhammen Bedeli (Aylık)

ihaleTarihi

ihale Saati

Kira Süresi

Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan CaddesiNo: 30 (4234 ada 1 parsel güneybatısı)

33.733,00 TL

01.07.2026

15:00

3 Yıl

Bu ihaleye ait taşınmazların toplam Muhammen bedeli: 1.214.388,00 TL’dir.

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Ahi Evran Mh. 185. Cad. No:2 Sincan Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhaleSalonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 1.07.2026 tarihinde saat 15:00 ’te yapılacaktır. İhale dosyaları en geç 30.06.2026 tarihinde saat 17:00 ’ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.)

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) E-devletten alınan nüfus kayıt örneği,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ üdür.)( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )

f) Teklif Mektubu

g) PTT Merkez Müdürlüklerinden veya e-devlet başvurusu ile e-tebligat adresi,

4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ sidir.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Teklif Mektubu

f) PTT Merkez Müdürlüklerinden veya e-devlet başvurusu ile e-tebligat adresi,

5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 3.000,00 TL olup, Ahi Evran Mh. 185. Cad. No:2 Sincan Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

BOTAŞ DOĞALGAZ İŞLETME VE PİYASA İŞLEMLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İHALE İLANI

Sat, 20 Jun 2026 00:00:00 +0300

MASA SATIN ALINACAKTIR

Yemekhanede Kullanılmak Üzere 150 Adet Muhtelif Ebatlarda Masa Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1072246

1- İdarenin
1.1. Adı	:	BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL GAZ İLETİM VE PİYASA İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Eskişehir yolu 23. Km Yapracık PK:06790 Etimesgut/ANKARA ETİMESGUT/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03122971808
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	20.07.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	BOTAŞ Doğal Gaz İletim ve Piyasa İşlemleri Daire Başkanlığı Zemin Kat Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Yemekhanede Kullanılmak Üzere 150 Adet Muhtelif Ebatlarda Masa Temini
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	150 Adet Compact Tablalı Yemek Masası Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Eskişehir yolu 25. Km Yapracık Mahallesi BOTAŞ Doğal Gaz İletim ve Piyasa İşlemleri Daire Başkanlığı Etimesgut/ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	İşin teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 60 gün olarak belirlenmiştir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

TCDD TEKNİK MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.'DEN İHALE İLANI

Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0300

MUHTELİF BÖLGELERDEKİ SAHA OFİSLERİNDE TADİLAT, TAMİRAT, ALÇI VE BOYA İŞLERİNİN YAPILMASI

MUHTELİF BÖLGELERDEKİ SAHA OFİSLERİNDE TADİLAT, TAMİRAT, ALÇI VE BOYA İŞLERİNİN YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1059743

1- İdarenin
1.1. Adı	:	TCDD TEKNİK MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	AZİZİYE MH. HOŞDERE CAD. NO:167/A ÇANKAYA/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03122270219
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	29.06.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Aziziye Mah. Hoşdere Cad. No:167/A Çankaya/ANKARA

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	MUHTELİF BÖLGELERDEKİ SAHA OFİSLERİNDE TADİLAT, TAMİRAT, ALÇI VE BOYA İŞLERİNİN YAPILMASI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	6 KISIM- 35 KALEM BİNA TADİLAT YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Teknik Şartnamede ve/veya idarenin göstereceği yerlerde
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Tüm Kısımları için; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (B) Üst Yapı (Bina) işleri ana grubunun III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TOPÇU FÜZE OKULU KOMUTANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0300

TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

1964-KRG-BET-128 ALBÜM NUMARALI TAŞINMAZIN EŞANJÖR VE ESANJÖR DAİRESİNİN ONARIMI, ISITMA TESİSATI BORULARININ VE KALORİFER PETEKLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1077551

1- İdarenin
1.1. Adı	:	KARA KUVVETLERİ EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANLIĞI TOPÇU VE FÜZE OKULU VE EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI
1.2. Adresi	:	ISTIKLAL MAHALLESI REFIK CESUR POLATLI/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	0-312-623 44 30 Dahili: 2501 / 2502 / 2503
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	30.06.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Topçu ve Füze Okl.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Polatlı/ANKARA

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	1964-KRG-BET-128 ALBÜM NUMARALI TAŞINMAZIN EŞANJÖR VE ESANJÖR DAİRESİNİN ONARIMI, ISITMA TESİSATI BORULARININ VE KALORİFER PETEKLERİNİN YENİLENMESİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	30 (Otuz) Kalem Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Topçu ve Füze Okl.K.lığı İnönü Kışlası Polatlı/ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(Ç) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ II GRUP:ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSAT İŞLERİ

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'NDAN İHALE İLANI

Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0300

KAYAŞ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ YAPIM İŞİ

Kayaş Polis Merkezi Amirliği Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1036613

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Varlık Mah.Tanzimat Cad. No67 YENİMAHALLE/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03123066929
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	16.07.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	T.C. ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No:67 06070 YENİMAHALLE ANKARA

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Kayaş Polis Merkezi Amirliği Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	1 adet (İnşaat-Mekanik-Elektrik) Polis Merkezi Amirliği Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Mamak/ANKARA
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

YAMBİS

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de yer alan benzer iş guruplarından B/III Grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği
Mimarlık

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0300

İLAN

T.C.
ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/465 Esas

DAVALI : ZEYAD TAREQ TAYYEH AL-NAJABI -1981 doğumlu
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce 09/06/2026 tarihinde ön inceleme duruşması yapıldığı, Davalı Zeyad Tareq Tayyeh Al-Najabı 'ye tahkikat duruşma gününün 01/12/2026 günü saat 09:45'a bırakıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğinde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu T.K 28 maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.